Смешанный договор

Договор поставки товара и оказания услуг образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Пример № 1

смешанного типа (о поставке и об услугах) (общая форма)

г. __________ «___»________ ____ г.

_____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик»,

(наименование или Ф.И.О.)

в лице ______________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

на основании ____________________________________________, с одной стороны,

(документ, подтверждающий полномочия)

и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование или Ф.И.О.)

в лице ______________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

на основании ___________________________________________, с другой стороны,

(документ, подтверждающий полномочия)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора (далее — Договор) следующее: ____________________________________ (далее — Товар), предоставить услуги по __________________________, а Заказчик — принять указанный Товар, оплатить поставку и предоставленные услуги по Договору.

1.2. Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам.

1.3. Оплата поставленного Товара и предоставленных услуг производится на основании подписанных Сторонами:

— Акта приемки Товара и услуг;

— товарной накладной;

— счета (счета-фактуры).

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара Заказчику определяется на момент формирования заявки на поставку, но не позже «___»________ ____ г.

2.2. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза к доставке.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком, сопровождающегося подписанием отгрузочных документов.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

3.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения.

3.5. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки.

3.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара, а также по качеству предоставленных услуг в следующие сроки:

— по количеству — не позднее ___ дней со дня получения Товара на склад Заказчика;

— по качеству — ____________________________________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора составляет ________ (__________) рублей и включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку и разгрузку, а также монтаж и установку.

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату до «___»________ ____ г.

4.3. Платежи за поставку Товара производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Товар в количестве, ассортименте и качества, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Товар, укомплектованный документацией в соответствии с нормативными документами, и в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении.

5.1.3. Передать вместе с Товаром Заказчику следующую документацию:

— накладную и счет-фактуру на поставленный Товар;

— сертификаты соответствия на поставленный Товар, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Поставлять Товар, соответствующим требованиям ТУ производителя и государственных стандартов Российской Федерации.

5.1.5. Гарантировать надлежащее качество проданного Товара.

5.1.6. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора, в случаях:

— нарушения Заказчиком п. п. 5.2.3 настоящего Договора;

— обнаружения внешних и внутренних повреждений Товара, следов воздействия химических веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или перегрева, повышенного загрязнения и т.д.

5.1.7. При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен.

5.1.8. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика.

5.1.9. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

5.1.10. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В лице своего уполномоченного представителя принять Товар от Поставщика в установленные Договором сроки. Принятие Заказчиком предварительно оплаченного Товара носит безусловный характер.

5.2.2. Оплатить поставленный Товар, его доставку в соответствии с условиями п. 4.3 настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение _____________ банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.

7.3. В случае если после заключения Договора произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об уплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила) например, пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _____ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанного надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2 настоящего Договора.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее, чем за _____ дней до предполагаемого расторжения Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Поставщиком.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________

Поставщик: ____________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:

__________________/____________ _____________/___________

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Пример № 2

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Москва «___» __________ 20__ г.

ООО «Проф-Лин» в лице генерального директора Сергеева Николая Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ООО «Принт» в лице генерального директора Прокопьева Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию – кирпич облицовочный керамический красный М-200 одинарный (далее «Товар») и относящиеся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленногоп. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-дневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Поставщик:

Юр. адрес: _______________________________________________________ Почтовый адрес:__________________________________________________ ИНН:____________________________________________________________ КПП:____________________________________________________________ Банк:____________________________________________________________ Рас./счёт:________________________________________________________ Корр./счёт:_______________________________________________________ БИК:____________________________________________________________

Подпись: ________________________________________________________

СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР

Смотреть что такое «СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР» в других словарях:

  • Смешанный договор — договор, объединяющий в себе различных видов договоров. При неполноте условий смешанных договоров к ним должны применяться нормы общих положений обязательственного права и нормы, регулирующие наиболее сходный договор. По правовому значению… … Финансовый словарь

  • Смешанный договор — см. Свобода договора … Энциклопедия права

  • Смешанный договор — 3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила … Официальная терминология

  • Смешанный договор — Договор, в котором содержатся элементы различных договоров (например, поставки и комиссии). Основание ст. 421 ГК РФ … Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право

  • смешанный договор — гражданско правовая сделка, в которой содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К отношениям сторон применяются (в соответствующих частях) правила о договорах, элементы которых содержатся в С.д … Большой юридический словарь

  • СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР — см. Свобода договора … Юридический словарь современного гражданского права

  • Договор управления многоквартирным домом — (см.: Особенности управления многоквартирными домами) является сравнительно новым видом договора в жилищном праве. Жилищный кодекс РСФСР не предусматривал такого договора. К нему применяются как нормы жилищного, так и гражданского… … Жилищная энциклопедия

  • Договор — соглашение сторон, по которому передается имущество, производится работа или оказывается услуга. Договор включает в себя три обязательные, последовательно развивающиеся стадии: заключение, исполнение и прекращение (ответственность), т.е.… … Жилищная энциклопедия

  • ДОГОВОР, СМЕШАННЫЙ — договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в… … Большой экономический словарь

  • ДОГОВОР — соглашение двух или большего числа лиц об осуществлении определенных действий и установлении регулирующих такие действия взаимных прав и обязанностей, исполнение которых обеспечивается возможностью государственно организованного принуждения. Д.… … Энциклопедия юриста

Смешанный договор: особенности правового регулирования

Смешанный договор представляет собой комбинацию из элементов различных договоров. К отдельным частям договора применяют нормы права по сути каждой из частей, в соответствии с регулированием поименованных договоров данного типа.

Читайте в статье:

Контрагенты составили соглашение, в котором присутствуют условия, характерные для договоров разных типов. Об аренде и оказании услуг или о поставке и выполнении подрядных работ и т. д. Такие соглашения называют смешанными договорами. Закон допускает заключение подобных договоров. Если у договора есть признаки смешанного, это значит, к отношениям сторон будут применять правила о тех договорах, элементы которых содержатся в соглашении, если иного не следует из текста или существа сделки (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Что такое смешанный договор, можно пояснить на примере. Компания «А» арендует у компании «В» помещение. В качестве платы за аренду компания «В» просит передать ей в собственность некое имущество (подп. 4 п. 2 ст. 614 ГК РФ). В данном случае соглашение относится к смешанным, так как содержит условия об аренде и о передаче вещи. К договору применят арендные нормы, а также нормы о купле-продаже.

Правовое регулирование подобных договоров обладает своими нюансами. Если круг норм, которые следует применять, определить неверно, есть риск, что права и интересы самих контрагентов или иных участников делового оборота пострадают. Чтобы этого не случилось, учитывайте суть сделки и состав смешанного договора.

Пленум ВС РФ в постановлении от 25 декабря 2018 года напомнил правила работы с подобными соглашениями.

Проанализируйте, какие условия входят в смешанный договор

В гражданском праве действует принцип договорной свободы, в частности, он позволяет заключать смешанные договоры (ст. 421 ГК РФ). Одно из правил – что в случае смешанного характера сделки к отношениям сторон применяют нормы, которые регулируют договоры соответствующего типа. (Например, компания-покупатель заказала оборудование и работы по его установке у одного и того же контрагента. Условия о поставке регулируют положения главы ГК о купле-продаже, а к условиям об установке применят правила подряда.) Но иное может следовать из текста соглашения или существа сделки (п. 3 ст. 421 ГК РФ). То есть потребуется регулирование в соответствии с условиями договора. Тем не менее, данное правило не работает, если в отношении того или иного вида договора в законе действуют императивные нормы.

Если в смешанном договоре есть нетипичные элементы, это повлияет на регулирование

Основная задача при подготовке смешанного договора – учесть его особенности и верно определить правовую природу элементов. Иногда это не вызывает сложностей. Так, в составе договора аренды с правом выкупа легко выделить элементы сделок по аренды и продаже. В других случаях затруднения есть. Обычно это связано с наличием нетипичного элемента.

Рассмотрим на примере вещной неустойки как нетипичного элемента, как можно действовать. Если в договор включили такое условие, по аналогии применят общие правила о неустойке, а также правила о купле-продаже (если иного не предусмотрели в тексте или иное не вытекает из сути договора):

  1. Вещная неустойка отличается от обычной, это самостоятельный способ обеспечения обязательства, не поименованный в кодексе. § 2 гл. 23 ГК РФ здесь применяют по аналогии (ст. 6 ГК РФ). С одной стороны, кредитору не понадобится доказывать убытки, как и в случае с обычной неустойкой. С другой, нельзя потребовать вещную неустойку, если должник не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства.
  2. Сама передача вещи за нарушение договоренностей сходна с передачей вещи в сделке о купле-продаже. В обоих случаях имущество становится собственностью другого лица. Отличаются цели: при продаже имущество отчуждают за деньги, в соглашении о неустойке так компенсируют потери кредитора из-за нарушения должником обязательств. В данной части правила о продаже также применяют по аналогии (ст. 6 ГК РФ).

Учтите, что если в смешанном договоре присутствуют нетипичные элементы, их нельзя игнорировать и применять только нормы об основном договоре. По смыслу положений о свободе договора все условия равноправны, независимо от сути смешанного договора и его разновидности.

При неправильной квалификации отношений могут возникнуть конфликты, которые придется разрешать в суде.

Соотнесите нормы права с существом смешанного договора

В законе указали, что применение норм права к договору смешанного вида зависит от его существа (п. 3 ст. 421 ГК РФ). Суть договора проявляется в том, как связаны между собой его элементы и с как они соотносятся с общей целью сделки.

Отдельные элементы могут обладать взаимной связью, обусловленной общей целью сделки. Реализация прав и исполнение обязательств по одной группе условий соглашения может зависеть от осуществления прав и обязанностей по другой группе условий. В этом случае к одному из элементов применяют соответствующие нормы не автономно и с учетом сути договора. Юридические последствия наступают для договора в целом.

Примером смешанного договора с подобной структурой может послужить договор об инвестировании, содержащий элементы сделки об аренде земли. Если такой договор расторгнуть в части аренды, не удастся реализовать весь проект. Элементы составе договора разъединить нельзя.

В других смешанных договорах элементы не обладают взаимной правовой связью, их можно условно разграничить. Отсутствие связи позволяет реализовать права и исполнить обязательства по одной части договора независимо от исполнения по другой. В этом случае правила регулирования применяются автономно. В том числе договор можно расторгнуть в части, но в целом он останется в силе.

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>

Договор поставки товара, многоразовой

В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 7.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.

7.3. В случае если после заключения Договора произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об уплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя в момент передачи товара Покупателю (дата подписания сторонами товарной накладной). 4. ЦЕНА ТОВАРА 4.1. Цена товара устанавливается в рублях РФ с учетом НДС, согласовывается сторонами для каждой партии Товара и указывается в счетах на оплату и(либо) в спецификациях к настоящему договору. 4.2. Цена Товара указанная в счетах на оплату и(либо) в спецификациях к настоящему договору, изменению не подлежит, за исключением случаев нарушения Покупателем сроков оплаты Товара. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара, а также условия поставки Товара, предварительно уведомив об этом Покупателя посредством факсимильной связи. 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 5.1.

Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе.

Данное правило применимо, если из текста договора поставки товара не вытекает иное.7.8. Для целей удобства в Договоре под Исполнителем и Заказчиком также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.7.9.

Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам: И т.д… Весь типовой бланк и образец договора многоразовой поставки товара доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.

В случае реорганизации, изменения банковских или отгрузочных реквизитов, места нахождения сторона обязана известить об этом другую сторону посредством факсимильной или телеграфной связи в течение трех рабочих дней от даты таких изменений. 12.2. Все предшествующие настоящему Договору переговоры, соглашения и переписка между сторонами по содержанию настоящего Договора теряют силу с момента подписания Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 13.2. Настоящий договор, а также документы, связанные с исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, переданные посредством факсимильной связи имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов. 13.3.

Смешанный договор поставки и подряда

ДОГОВОР № ……………………….

Общество с ограниченной ответственностью «…………………………» в лице представителя Басмановой Елены Викторовны, действующего на основании доверенности №11/11 от 01.07.11, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «………………………………..», в лице финансового менеджера ююююююююююююююю., действующего на основании доверенности №……….. от ………………………. г., именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю Товар надлежащего качества, а так же произвести монтажные и пуско-наладочные работы (далее по тексту МПНР), а Покупатель обязуется своевременно принимать и оплачивать Товар и МПНР на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, подлежащего поставке Товара, согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Сроки и условия поставки.

2.1. Поставщик, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по предоплате Товара, предусмотренного п. 4.4. настоящего Договора, обязан подготовить Товар к отгрузке на своем складе и уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке. Отгрузка Товара производиться после исполнения Покупателем обязательства по оплате стоимости Товара согласно п. 4.4. настоящего Договора. Иные сроки поставки Товара могут быть оговорены сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Вид упаковки Товара определяется в соответствии с ассортиментом Товара, указанным в Спецификациях к настоящему Договору. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.

2.3. Доставка Товара осуществляется следующим способом: Перевозчиком Поставщика в место нахождения Покупателя. Передача Товара от Поставщика осуществляется непосредственно уполномоченному представителю Покупателя или иному лицу, предоставившему надлежаще оформленную доверенность.

2.4. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара Покупателю.

2.5. На каждую партию Товара Поставщиком оформляются накладные, счета-фактуры, сертификаты на Товар.

2.6. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязательства по передаче Товара Покупателю.

3. Качество Товара

3.1. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия установленного образца.

3.2. Результаты приемки Товара оформляются подписанием Товарных накладных по форме ТОРГ-12.

3.3. Товар должен быть идентифицирован для целей настоящего Договора путем надлежащей маркировки.

3.4. Приемка Товара производится по количеству мест и ассортименту поставляемого Товара путем его осмотра и подсчета Покупателем, с проверкой Товарного вида и/или сохранности тары (упаковки). При обнаружении несоответствия фактически полученного Товара Товарно-сопроводительным документам и/или повреждения Товара или его части, составление соответствующего Акта (по форме ТОРГ-2), в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998г.) является обязательным.

3.5. Претензии Покупателя по качеству Товара в случае доставки через Перевозчика не принимаются и не рассматриваются Поставщиком без указания номера места и состояния упаковки указанного места при получении Товара Покупателем.

3.6. При доставке Товара перевозчиком Поставщика в место нахождения Покупателя, приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется на складе Покупателя в момент передачи Товара.

3.7. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, при вскрытии тары (упаковки), по количеству, ассортименту или качеству, Покупатель обязан письменно известить Поставщика об обнаруженных недостатках в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но не позднее 10 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара. При получении такого извещения Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя (имеющего соответствующую доверенность на право составления и подписания соответствующего Акта) для составления Акта в течение 2-х рабочих дней, не считая времени в пути, с момента получения извещения Покупателя. В случае неявки Поставщика Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке.

По согласованию сторон в отношении Товара, признанного сторонами как имеющий скрытые недостатки по количеству и/или качеству, Поставщик заменяет его в сроки, согласованные с Покупателем в письменном виде (по факсимильной связи или электронной почте), либо соразмерно уменьшает цену и, соответственно стоимость поставки. Возврат Товара Покупателем осуществляется только после принятия и удовлетворения претензии Поставщиком.

Претензии по количеству, качеству и ассортименту Товара, при вскрытии тары (упаковки), должны быть направлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления соответствующего Акта.

3.8. По качеству Товара претензии могут быть предъявлены в течение гарантийного срока Товара, при условии соблюдения Покупателем условий хранения Товара, надлежащей эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации, а также условий, которые установлены в Гарантийном талоне на соответствующий Товар.

4. Порядок и форма расчетов

4.1. Все платежи в рамках настоящего Договора производятся в рублях Российской Федерации на основании действующих норм и правил, обязательных для исполнения на территории РФ.

4.2. Общая стоимость Товара по Договору составляет 202 510,84 руб. (Двести две тысячи пятьсот десять рублей 84 копейки), в том числе НДС 18% 30 891,48 руб. (Тридцать тысяч восемьсот девяносто один рубль 48 копеек). В общую стоимость Товара включается: НДС, стоимость тары, упаковки и маркировки, доставки, а так же монтажных и пуско-наладочных работ.

4.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Покупатель обязуется перечислить на расчетный счет Поставщика предоплату в размере 70% от общей стоимости Товара, что составляет 141 757,59 руб. (Сто сорок одна тысяча семьсот пятьдесят семь рублей 59 копеек), в том числе НДС 18%, в течение 5 (пять) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Товара. Покупатель обязуется перечислить на расчетный счет Поставщика 30% от общей стоимости Товара, что составляет 60 753,25 руб. (Шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят три рубля 25 копеек), в том числе НДС 18%, в течение 5 (пять) банковских дней с даты уведомления Покупателя Поставщиком о наличии Товара на складе Поставщика. Отгрузка Товара производится только после зачисления 100% оплаты на счет Поставщика.

5. Права и обязанности Поставщика по монтажу Товара

5.1. Для выполнения монтажных работ по настоящему Договора Поставщик, по своему усмотрению вправе привлекать третьих лиц. Ответственность за действия третьих лиц в этом случае несет Поставщик.

5.2 В ходе выполнения МПНР Поставщик обязан:

Направить инженера-подготовителя на объект Покупателя для обследования готовности помещения и инженерных коммуникаций перед началом монтажных работ и для выдачи рекомендаций по организации подготовительных работ в зоне монтажа и уточнения стоимости работ с составлением Акта обследования готовности в течение 3 дней со дня оплаты Покупателем стоимости приобретаемого у Поставщика Товара.
В течение трех рабочих дней со дня получения от Покупателя письменного сообщения о готовности помещения и Товара к монтажным и пуско-наладочным работам направить инженера – подготовителя для подписания акта готовности объекта к монтажу.
При наличии замечаний Поставщика и после устранения Покупателем всех замечаний отмеченных в Акте обследования и подписания акта готовности объекта к монтажу в течение трех рабочих дней обеспечить выезд бригады специалистов для выполнения работ.
Распаковать и осмотреть Товар с составлением Акта распаковки. Работы выполняются только в присутствии Покупателя.
Расконсервировать Товар.
Осуществить сборку, установку и подключение Товара согласно требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ к инженерным коммуникациям (водопроводу, канализации, электрике), проложенными силами Покупателем.
Произвести полную ревизию Товара.

Монтаж производится только укомплектованным расходным материалом к приобретенному Товару.

Дополнительный расходный материал, поставленный Поставщиком, оплачивается по отдельному счету, равно как и работы, связанные с ним.

Произвести технологическую обкатку всех единиц Товара на холостом ходу и под нагрузкой.
Устранить выявленные в процессе работ неисправности и дефекты несоответствия.
Использовать материалы, Товар и комплектующие надлежащего качества и прошедшие сертификацию в порядке, установленном действующими нормативными актами РФ, в подтверждение чего иметь соответствующие документы (сертификаты). В случае необходимости, по требованию Покупателя, предъявлять данные документы.
Самостоятельно нести всю ответственность за ущерб, причиненный действиями (бездействием) работников Поставщика.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход МПНР против планового, создающих невозможность выполнения МПНР, либо создающих (способных создать) иные неблагоприятные для Покупателя последствия, связанные с выполнением МПНР, немедленно сообщать Покупателю о наличии таких обстоятельств.
Самостоятельно нести ответственность за соблюдение лицами, осуществляющими выполнение МПНР на территории Покупателя, правил дорожного движения, пропускного и внутриобъектового режимов, соблюдение требований охраны труда (включая технику безопасности), правил пожарной безопасности и иных правил и норм, установленных действующими нормативными актами.
Самостоятельно и за свой счет обеспечить лиц, осуществляющих выполнение МПНР, спецодеждой, инструментом, средствами индивидуальной защиты и т.п.
Самостоятельно обеспечивать целостность и сохранность материалов, машин, Товара и имущества, необходимых для выполнения МПНР.
Провести инструктаж обслуживающего персонала Покупателя по технике безопасности и по правилам эксплуатации Товара
После выполнения работ предоставить Покупателю на подписание Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. В случае если при проверке работоспособности Товара будут выявлены недостатки, Стороны подписывают акт о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения.

5.4. Если проверка работоспособности Товара дала положительный результат, Покупатель и Поставщик подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Обязанности Поставщика по МПНР считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.6. Поставщик имеет право досрочной сдачи работы.

5.7. Поставщик выполняет монтажные и пуско-наладочные работы Товара в следующие сроки:

Начало работ – в течение___________________ рабочих дней с момента подписания акта готовности объекта к монтажу.

Окончание работ – _________________ рабочих дней с момента начала работ.

Место проведения работ: ______________________________________________________________

6. Права и обязанности покупателя по монтажу Товара

6.1. Покупатель обязан:

Обеспечить готовность объекта к первичному выезду специалиста Поставщика (инженера-подготовителя)
Место установки Товара должно быть оснащено Покупателем необходимыми инженерными коммуникациями (вентиляция, водопровод, канализация, электропитание) в соответствии с требованиями к эксплуатации Товара и действующими нормами и правилами.
Обеспечить установку Товара в чистом, хорошо освещенном, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +15 °С и не выше +25 °С в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, действующими нормами и требованиями (ГОСТ, СНиП и др.).
Устанавливать автоматические выключатели, розетки и т.д. в соответствии с действующими правилами электробезопасности и пожаробезопасности, а также обеспечивать допустимое отклонение напряжения в сети электропитания не более 5% от номинального.
На все скрытые работы (заливка фундамента и установка анкерных болтов, прокладка кабеля в полах, установка заземления и пр.) предоставить соответствующие акты.
Установить контур заземления. Провести проверку сопротивления изоляции электроТовара, согласно ПУЭ.
Смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию от установленных Поставщиком вентзонтов.
Произвести обвязку Товара, установленного Поставщиком, по канализации, согласно требованиям СЭС.
Незамедлительно, в письменном виде, сообщить Поставщику о готовности помещения и необходимых инженерных коммуникаций к началу работ.
Принять инженера-подготовителя на объекте для проведения проверки готовности помещения и инженерных коммуникаций к началу работ.
Совместно с инженером – подготовителем составить и подписать Акт обследования готовности объекта под монтаж.
В случае неготовности объекта и выдачи инженером-подготовителем предписаний по устранению недостатков выполнить в полном объеме рекомендации указанные в Акте обследования объекта.
Повторно принять инженера-подготовителя на объекте для проведения проверки готовности помещения и инженерных коммуникаций к началу работ и, совместно с ним, подписать Акт приемки объекта под монтаж.
Принять бригаду специалистов Поставщика и обеспечить им соответствующие условия для выполнения работ.
Перед проведением работ проверить с Поставщиком Товар по комплектности и внешнему виду с составлением акта распаковки.
На весь период проведения работ выделить полномочного представителя, ответственного за ее приемку и наделенного правом подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
В случае действия пропускного режима на объекте и/или в месте установки и эксплуатации Товара – обеспечить пропуск туда специалистов Поставщика на все время проведения работ.
Подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее трех рабочих дней с момента фактического окончания работ или в этот же срок предоставить письменный мотивированный отказ от подписания. В случае немотивированного отказа от подписания Акта, либо непредставления письменного мотивированного отказа в установленный срок, работы считаются принятыми Покупателем без возражений.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Качество Товара и результата МПНР должно соответствовать ТУ, ГОСТ, другим действующим нормативным актам, устанавливающим требования к качеству Товара, а также условиям настоящего Договора.

7.2. На Товар, принятый Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, включая результат МПНР, Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, считая с даты, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Гарантии качества Товара и результата МПНР, распространяются на все составляющие их части (комплектующие изделия, узлы, детали, материалы и т.п.).

7.4. Поставщик может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

нарушения правил эксплуатации Товара;
нарушения сохранности гарантийных пломб или наличии механических повреждений Товара;
подключения, проведения Работ или ремонта Товара не специалистами Поставщика;
небрежного использования или разукомплектования Товара;
невыполнение рекомендаций Поставщика по эксплуатации Товара;
переноса Товара Покупателем с места первоначальной его установки Поставщиком, определенной Актом ввода Товара в эксплуатацию;

7.5. В случаях, перечисленных в п.7.4. настоящего Договора, ремонт или замена Товара осуществляется Поставщиком за отдельную плату, либо по отдельному Договору на Сервисное обслуживание Товара,- с транспортировкой неисправного изделия Поставщику силами и за счет Покупателя.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. За задержку поставки Товара по вине Поставщика более 5 (пяти) рабочих дней против срока, определенного п. 2.1. настоящего Договора, Покупатель вправе начислить Поставщику на сумму не поставленного Товара пени в размере 0,01% , за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости непоставленного в срок Товара.

8.3. За просрочку предварительной оплаты Товара сверх установленных в п.4.4. настоящего Договора сроков, Поставщик вправе начислить Покупателю пени в размере 0,01% от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченного Товара. Если Покупатель не выполняет своевременно свои обязательства по предварительной оплате Товара, срок поставки Товара может быть увеличен Поставщиком на соответствующее количество дней.

8.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: война (включая гражданскую войну), бунт, саботаж, эмбарго, пожар, наводнения и иные явления природы, взрывы, действия или упущения в действиях государства (включая, но не ограничиваясь, изменением действующего законодательства РФ, изданием актов органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору), забастовки. Любые из этих событий должны рассматриваться как форс-мажор.

9.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнение обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение трех рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы с приложением подтверждающих документов, выданных соответствующими компетентными органами.

9.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на аннулирование Договора или его части.

10. Арбитраж

10.1. Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для решения споров и разногласий по исполнению или интерпретации условий настоящего Договора путем переговоров. В настоящем Договоре устанавливается необходимость претензионного порядка урегулирования возникающих споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня получения претензии.

10.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрения в Арбитражный суд г. Москвы.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставленного Товара. Покупатель не вправе отказаться от принятия товаров, принятых Поставщиком к поставке по настоящему договору.

12.2. В случае расторжения настоящего Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты в течение десяти банковских дней с момента направления любой из Сторон другой Стороне уведомления о расторжении Договора.

12.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменений юридических и банковских реквизитов. Сообщение Покупателя об изменении своих отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки Товара, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее 3 (трех) календарных дней до наступления срока поставки.

12.4. Документы, по содержанию относящиеся к настоящему Договору и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной или иных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, признаются Сторонами действительными и в случае возникновения спора имеют юридическую силу.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены письменно и подписаны представителями обеих Сторон.

12.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:

Общество с ограниченной ответственностью «……………..»

ПОКУПАТЕЛЬ:

Соотношение смешанного договора

Смешанный договор необходимо отличать от комплексных договоров. Комплексный договор — это сложный, многокомпонентный договор, прямо предусмотренный в нормах гражданского права и урегулированный ими (например, договор финансовой аренды.). Хотя он может основываться на элементах простых традиционных договоров, но тем не менее строго формально он отнесен законодателем к самостоятельному договорному типу. Различие комплексного и смешанного договоров видится в субъективном признаке:

— комплексный договор — это самостоятельный сложный договор, элементы которого конструирует законодатель. Закрепление в нормах права комплексного договора есть проявление правового регулирования;

— смешанный договор имеет место только тогда, когда участники гражданских правоотношений сами, своей согласованной волей смешивают, конструируют условия договора, используя при этом элементы нормативно установленных договоров, включая комплексные.

Таким образом, комплексный договор, в отличие от смешанного, появляется уже на стадии механизма правового регулирования — на стадии правотворчества. А смешанный договор появляется на другом уровне механизма правового регулирования — заключение сделки в виде смешанного договора. Другими словами, смешанный договор возникает на стадии реализации норм гражданского права, когда конкретные субъекты реализуют свою правоспособность в конкретных сделках. Если законодатель приступает к детальной, а значит и во многом императивной, регламентации договора, то такой договор неизбежно превращается в поименованный тип договора. В силу этого смешанный договор существует в нормах права только в виде общего дозволения, но никак не в виде сколько-нибудь пробной юридической модели. Д.В. Огородов, М.Ю. Челышев .Смешанные договоры в частном праве: отдельные вопросы теории и практики // Законодательство и экономика.2006.№2. с52

Смешанный договоры следует отличать от непоименованных договоров. Как уже отмечалось, строго формально, согласно п. 3 ст. 421. ГК РФ, договор, содержащий элементы поименованного в нормативных актах договора и элементы непоименованного договора, не будет считаться смешанными. Это не совсем верно. Смешанным также должен признаваться договор, сочетающий элементы уже известных закону договоров и элементы непоименованных договоров. Разграничение смешанных и непоименованных договоров вызвано тем обстоятельством, что парными категориями являются поименованные и непоименованные договоры. Смешанный же договор — это синтетическое явление, т.е. явление иного порядка. Смешанный договор вторичен по отношению к поименованным, так и к непоименованным договорам, поскольку он может сочетать в себе элементы тех и других.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *